装修公司没有如约履行义务自己能否解除合同？上海合同纠纷律师为你解答

　　在日常生活中，我们经常胡遇到这样的案件，当事人和装修公司订立合同后，在规定的期限内一拖再拖，当人的催促没有丝毫作用，在这些情况下该怎么办，上海合同纠纷律师为你讲个类似案例。

　　2018年6月18日，白密斯与装修公司签订了施工条约及设想条约。施工条约商定：施工图纸采用托付装修公司设想体式格局，由装修公司供应施工图纸，两边对施工图纸应以签收确认。设想条约则商定：设想周期50天，实现屋宇预交底丈量后，装修公司应出具设想图纸。在业主缴纳设计费后，业主在其设计方案上签字确认视为其已经提供设计服务。同时，合同约定了延误工期情况下白女士的合同解除权及相应的违约条款。签订合同当日白女士即支付了工程款52000元及设计费10000元。然则白密斯交完钱以后，装修公司好像就忘了这件工作，两个月过去了，白密斯也没有收到装修公司发送的设计好的设想计划。不愿意再拖延上来的白密斯于是打电话咨询上海合同纠纷律师自己能否解除合同，要回已支付的费用，并要求对方赔偿。

　　业余装修关系上海合同纠纷律师接待了白密斯，和她细致懂得了案情，并查看了白密斯与装修公司签订的施工条约及设想条约，给她做出阐发。这两份合同是两边商议同等后被迫签订，条约正当无效，两边应遵照执行。装修公司践约应至少在设计周期届满时向白女士提供设计方案，并由双方对该方案予以签字确认。现装修公司没有按期提交设计方案已经造成违约。而且设计方案是实际施工的前提，没有设计方案自然也导致施工合同无法继续履行，所以装修公司应依约承担违约责任。既要把白女士已经支付的费用返还给她，还要另行支付违约金。

　　白密斯后托付咱们装修关系上海合同纠纷律师代办署理此案。庭审中，装修公司称曾经向白密斯供应了《设想计划（施工图）》、《条约报价表》等，不同意退还设计费与工程款以及负担违约责任。但其并未提供白女士签字确认的证据，我方认为白女士没有收到上述材料，装修公司没有如约履行义务，也并未实际准备开展工作。

　　最初法院经审理后觉得，上述条约均正当无效，两边应遵照执行。装修公司践约应至少在设想周期届满时向白密斯供应设想计划，并由两边对该计划予以具名确认。现装修公司无奈证实其提交法院的《设想计划（施工图）》投递时候和方式，亦没有白女士签收证据，应视为装修公司没有按期交付设计方案。基于设计方案是实际施工的前提，故上述行为导致施工合同无法继续履行，应依约承担违约责任，并据此判决解除双方的《施工合同》及《设计合同》，由装修公司向白女士返还合同款62000元及给付相应违约金。

　　上海合同纠纷律师律师提醒：装修条约解除权是当事人根据法令划定或许条约商定享有的解除条约的权力，它的行使将间接致使条约的权力责任的歼灭。本案中条约商定了装修公司耽误工期情况下的业主的解除权，故张女士有权践约行使条约解除权。根据合同法第97条的规定：合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。所以在合同解除后，权利义务的履行转换为返还和赔偿。